Ingresar

Resoluciones Gerencia Regional de Infraestructura

Viernes, 11 Agosto 2017 - 3:02pm

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Calendario Reprogramado de Avance de Obra Acelerado y los Cronogramas PERT CPM de la Obra: "Mejoramiento Carretera CA-103: EMP.PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) — Romero Circa — La Laguna — Tongod — Catilluc — EMP.PE-06C (E! Empalme)", de conformidad a los informes técnicos descritos en los fundamentos de la presente resolución, correspondientes a la Ampliación de Plazo N° 06, por 39 días calendarios siendo el nuevo término de obra es el 12 de febrero de 2018.

Viernes, 4 Agosto 2017 - 11:47am

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2007.GR.CAJ-GGR, derivado de la Licitación Pública N° LP-001-2007-GR.CAJ, suscrito entre el Gobierno Regional Cajamarca y la Empresa CONSORCIO IMPERIAL, representado por su Gerente General Ing. Felix Antonio Blengeri Castillo; para la ejecución de la obra denominada: "Electrificación del Departamento de Cajamarca - Sector I", según lo indicado en el Informe N° 56-2017-GR.CAJ/GRI/SGSL-RMS, elaborada de conformidad a lo dispuesto en el Laudo Arbitral de Derecho de fecha 01 de Julio de 2010 emitido con Resolución N° 30 y el Laudo Arbitral de Derecho de fecha 06 de Junio de 2013, emitido con Resolución N° 45, conforme el siguiente detalle: (ver archivo adjunto)

Viernes, 4 Agosto 2017 - 11:41am

ARTICULO PRIMERO. - Declarar IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 09, solicitada por la Empresa Contratista CONSORCIO CATILLUC; para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento Carretera CA - 103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna -Tongod - Catilluc - EMP. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca"; en atención que la misma no acredita la causal establecida en el Numeral 3 del Art. 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Martes, 25 Julio 2017 - 10:35am

ARTICULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la aprobación del Calendario Reprogramado de Avance de Obra Acelerado y los Cronogramas PERT CPM, solicitada por el Ingeniero Residente de la Empresa Contratista CONSORCIO CATILLUC; para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento Carretera CA-103: EMP.PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circe - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP.PE-06C (El Empalme)",correspondientes a la Ampliación de Plazo N° 07, por 30 días calendarios.

Martes, 25 Julio 2017 - 11:09am

ARTICULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE la Ampliación de Plazo Parcial N° 13, por 20 DÍAS CALENDARIO, solicitada por la Empresa Contratista CONSORCIO SAN MIGUEL; para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la I.E Dulce Nombre de Jesús, Distrito de Jesús-Cajamarca" en atención a la causal establecida en el Numeral 1) del Art. 20° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista; de conformidad a los informes técnicos descritos en el análisis de la presente resolución.

Páginas